建筑合同

时间:2024-07-24 10:30:27
建筑合同模板汇总5篇

建筑合同模板汇总5篇

随着人们法律意识的建立,合同出现的次数越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编精心整理的建筑合同5篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

建筑合同 篇1

合同纠纷管辖法院

1、因合同纠纷提起的诉讼,当事人已经约定管辖的,以约定为准。

2、当事人没有约定管辖的,通常由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

3、民事诉讼法第24条

因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

4、民事诉讼法第25条

合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

5、民事诉讼法第38条

人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出。 人民法院对当事人提出的异议,应当审查。

异议成立的,裁定将案件移送有管辖权的人民法院;异议不成立的,裁定驳回。

6、民事诉讼法第241条

因合同纠纷或者其他财产权益纠纷,对在我国领域内没有住所的被告提起的诉讼,

如果合同在我国领域内签订或者履行,或者诉讼标的物在我国领域内,

或者被告在我国领域内有可供扣押的财产,或者被告在我国领域内设有代表机构,

可以由合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地或者代表机构住所地人民法院管辖。。

深圳律师:黄华(12年律师经验)

律师咨询:132,4296,6417(免费)

执业律所:广东蛇口律师事务所(中国首家律所)

律所地址:深圳市南山区创业路海王大厦A座14层

建筑合同 篇2

一、词语定义及合同文件

1、名词解释

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序:执行《协议书》的相关条款。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外,还使用语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称: 国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标准及《施工及验收规范》。

发包人提供标准、规范的时间: 开工前五天

国内没有相应标准、规范时的约定: 有特殊要求的标准或规范由发包人在工程开工前提供。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 在工程正式开工前五日内,向承包人提供安装施工图贰套,土建施工图壹套。

发包人对图纸的保密要求: 无 。

使用国外图纸的要求及费用承担: 无。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名: 职务:

发包人委托的职权:

需要取得发包人批准才能行使的职权:

5.3发包人派驻的工程师

姓名: 职务:工程师

职权: 监督工程进度及工程施工质量

5.6不实行监理的,工程师的职权:

7、项目经理

姓名: 刘 庆职务: 项目经理(副总工程师)

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 设备、管道的安装满足施工进度要求。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:承包方在施工中使用的水、电、电讯,发包方在施工场地内指定具体使用点。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 在施工期间,发包方应保证施工运输要道畅通。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间: 无

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 在承包人正式进场施工前,应办理完施工许可等有关手续。

(6)水准点与座标控制点交验要求: 无

(7)图纸会审和设计交底时间: 无

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 无

(9)双方约定发包人应做的其他工作: 无

8.2发包人委托承包人办理的'工作:无

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时和要求,完成以下工作:

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 无

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间: 按时发包人提供月进度计划。每月25日前,提供每月完成工作量报表,一式两份。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 按照施工现场治安保卫管理办法搞好现场安全保卫工作。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 无

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 无

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 承包人有责任保护已完工程的成品、半成品;

某些产品发包人有特殊保护要求时,发包人承担其所发生的费用。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 无

(8)施工场地清洁卫生的要求:按发包人有关规定,工程竣工做到工完场地清。

(9)双方约定承包人应做的其他工作: 无

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:按发包方要求提供进度计划。

工程师确认的时间:收到施工进度计划后五日内确认。

10.2群体工程中有关进度计划的要求: 无

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况: 无

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位: 执行《通用条款》的有关规定。

19、工程试车

19.5试车费用的承担: 无

五、安全施工

执行《通用条款》第五条。按承包人的安全责任书执行。

六、合同价款与支付

23、合价款及调整

23.2本合同价款采用 按实结算 方式确定。

(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围: 无

风险费用的计算方法:无

风险范围以外合同价款调整方法: 按实调整。

(2)采用可调价合同,合同价款调整方法:本工程采用可调价格。调整依据执行《通用条款》23.3条内容,以及发包人提出的较大功能性改变的设计修改。执行青海省相关定额及相应配套文件,按二级标准取费。

(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:无

23.3双方约定合同价款的其他调整因素:调整的条件:1、甲方代表确认的工程量增减;2、甲方代表确认的设计变更或工程洽商;3、工程造价管理部门公布的国家对税、费等价格调整;4、双方商定的增减或调整。调整的方式:若有设计变更、工程签证、零星用工等,根据相关的收费标准,办理追赶加预算,调整总造价。

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:合同签订生效后七日内预付30%的工程费和全部材料费。

扣回工程款的时间、比例:工程决算后扣回。

25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月30日前向发包人提交已完工程量报告,发包方三日内确认,作为付款依据。

26、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:每月五日前按核实后的工程量支付进度款;竣工验收决算后,扣除工程总价的5%作为质保金,其余工程款发包人在决算办理后7日内一次性付清。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备(附材料设备清单)

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:

(1)材料设备单价与一览表不符:无

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 无

(3)承包人可代为调剂串换的材料:无

(4)到货地点与一览表不符: 无

(5)供应数量与一览表不符: 无

(6)到货时间与一览表不符: 无

27.6发包人供应材料设备的结算方法: 无

28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定: 承包人自行采购。

八、工程变更

执行《通用条款》第八条

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定:在工程正式交验后20日内,承包人向发包人提供竣工图三套。

32.2竣工结算:在该合同范围工程交验后一月内,承包人向发包人提供竣工决算资料贰套。发包人在10日审批完毕,返回承包方,7日内办理财务决算。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间: 按《条件》第32.6条执行

建筑合同 篇3

合同编号:_________工程名称:_________建筑单位:_________(甲方)防治单位:_________(乙方)签订时间:_________年____月____日根据(中华人民共和国合同法)、(城市房屋白蚁防治管理办法)(建设部第72号令)和(重庆市城市房屋白蚁防治管理办法)(渝国土房管发(XX674号)文件规定,结合白蚁预防工程具体情况,甲乙双方在平等、协商一致的情况下订立本合同。

一、工程概况工程位置:_________区(县)_________街(路巷)_________号房屋建筑:_________结构类型:_________栋_________楼_________层建筑占地面积:_________建筑总面积:_________层-_________层_________平方米施工单位:_________负责人:_________联系电话:_________二、预防范围1.各类基础的地梁内、外侧及承台四周;2.房屋建筑室内地坪;3.设有架空防潮层室内架空板下的地坪;4.房屋建筑设置的明沟、散水及挡土墙;5.房屋建筑安装(不含二次装修)的木构件。

三、合同工期施工日期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。乙方须在约定的工期内完成预防施工任务。

四、质量标准达db50/5010-1999(白蚁防治施工技术规程)要求。

五、收费标准及付款方式1.根据建筑房屋类型,按(重庆市白蚁防治收费管理办法)(渝价发(XX]662号)文件规定的收费标准收费。金额(大写):_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元,¥_________元(人民币)。2.付款方式:甲方按下列_________种方式按期付款:(1)一次性付清;(2)本合同签订后付上述费用的80%,余款工程完毕验收合格后付清。3.本工程竣工面积与本合同计费面积如有不符,则按竣工面积计算。

六、验收标准和方法1.标准db50/5010-1999(白蚁防治施工技术规程);2.方法:根据甲乙双方签字认可的施工技术资料(包括预防施工技术方案、施工记录等),对照(白蚁防治施工技术规程)要求进行验收,并签署竣工验收报告。预防施工技术方案:(1)工程概况:包括计划用药名称:_________,原药浓度:_________,原药用量:_________,施药浓度:_________,施药量:_________,施药范围:_________,施药方法:_________。

(2)技术措施:包括用地清理、地基处理、木构件处理、其它处理。

(3)施工要求:严格执行药剂浓度标准。喷洒(灌)处理必须周到、均匀饱和、不留空白。

七、预防期限白蚁预防包治期为_________年,自预防工程交付使用之日起计算(预防包治期限不得低于15年)。

八、甲方权利、义务1.享有乙方在预防工程和白蚁预防包治期限内为其提供白蚁预防服务的权利;2.合同签订时,应向乙方提供该工程总平面布置图、基础平面图、正立面图壹份;3.基础沟挖好,浇注地梁前和底层地基回填平整后,浇注混凝土(或搁置架空板)前、有挡土墙工程在回填前和需处理木构件在安装前五天通知乙方,并出具书面通知书。如不按时通知,责任在甲方;4.白蚁预防施工完毕,在甲方的组织下甲乙双方共同完成工程验收工作,并共同签署(城市房屋白蚁预防工程验收报告);5.为乙方预防施工过程 提供必要的现场施工协调;6.乙方现场预防施工和回访复查的工作记录,须由甲方签字认可。

九、乙方权利、义务1.享受按双方约定获得服务报酬的权利;2.与甲方一道确定具体的施工方案,在约定的工期内完成施工任务;3.合同签订后,应立即指派专业技术人员前往施工现场查勘,指导施工单位严格按照db50/5010-1999(白蚁防治施工技术规程)要求进行房屋建筑用地清理工作;4.白蚁预防施工完毕,在甲方的组织下与甲方一道共同完成预防工程验收工作,并共同签署(城市房屋白蚁预防工程验收报告),验收完成后,将预防有关资料及(城市房屋预防工程验收报告)提交甲方;5.从竣工验收之日起计算,每隔三年回访复查一次。

十、违约责任1.在白蚁预防治期限内,如在工程预防范围内发生蚁害,由乙方无偿提供防治服务,并承担合同总额_________%的违约金。2.本合同在执行过程中任何一方违约,违约方都应向另一方支付预防服务费总额_________%的违约金,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。

十一、解决争议的方式本合同在履行过程中,若发生争议,双方当事人协商解决,协商不成,按下列第_________种方式解决。1.提交_________仲裁委员会仲裁;2.依法向人民法院起诉。

十二、合同效力1.甲乙双方法定代表人签字,单位加盖公章生效;2.本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。

十三、甲乙双方均可按有关规定持本合同到白蚁防治委员会备案。

十四、其它事宜1._________2._________甲方(签章):_________乙方(签章):_________法定代表人:_________

法定代表人:_________经办人:_________

经办人:_________电话:_________电话:_________邮编:_________邮编:_________开户行:_________

开户行:_________地址:_________地址:_________帐号:_________帐号:_________(合同编号:_________)白蚁专委员备案经办人(签章):__________________年____月____日

建筑合同 篇4

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 甲方在石翁镇财政所院内新建房屋一栋,建筑面积165,甲方将该工程以全包工的形式承包给乙方,有关具体事宜经双方商定后达成如下承包合同。

一、工程概况

楼房一共两层,砖混结构,建筑面积165㎡,层高3.6米,建筑总高度7.2米。

二、承包形式

甲方以全包工的形式承包乙方,所有泥工、付工、钢筋工、混凝土工、木工、架子工及所有架子树拆完归堆,场地清理一并在内。所有施工工具、施工机械、模板、支撑及配套、元丁、元丝、脚手架及配套元丝、马钉等均由乙方负责,甲方提供水、电。

三、安全责任

乙方在施工过程中必须严格按照国家建筑工程所规定的安全标准操作施工,切实把好用电、用水、机械操作等安全责任关。在施工中发生的安全问题,由乙方负责。

四、工程内容

乙方按甲方所提供的施工图纸施工基础工程、正负零以上的主体工程、屋面工程、外墙工程(打底抹光)、内墙打底抹光、楼面捣制、平屋面随捣随光,地面捣制及所有材料的搬运,清理落水灰、施工现场清理等一并在内。

五、施工质量

乙方必须按照国家建筑工程施工标准规模施工,决不允许偷工减料与浪费材料,如发现上述行为,所造成的一切经济损失概由乙方负责。在施工过程中,如未按甲方图纸施工所造成的一切后果均由乙方负责。在合同解除前,属乙方的工程质量问题,由乙方负责修理。

六、承包单价

按国家建筑工程标准面积计算,每平方米单价 八百五十元(小写元整),合计 十四万零贰佰伍拾元整 (小写:。

七、付款方式

该工程于年月年月工,工程款的结算:工程完工验收通过后支付合同价款的90%,一年保修期满后支付合同价款的10%。

八、本合同一式希共同维护执行。

发包人: 承包人:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

年 月 日

建筑合同 篇5

甲方:_________

乙方:_________

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合工程具体情况,经双方协商,达成如下协议:

1、甲方将地处都江堰成都至都江堰客运铁路支线拆迁重建区地块1工程的水电安装部分承包给乙方施工修建。

2、开工日期:__________年_________月_________日

竣工日期:_________年_________月_________日

总日历日期:____天

乙方必须按此日历天数完成工程施工任务,逾期造成的损失由乙方负责。

3、施工内容:按建设方提的安装部分工程量清单完成其工程量。

4、施工质量:乙方在施工过程中水电安装、调试、运行符合合格质量标准。质量验收由甲方负责,乙方负责协助完成。

5、工程承包总价:工程承包总价暂按投标总价,即:4967817。00元(大写:肆佰玖拾陆万柒仟捌佰壹拾柒元)

6、工程结算:

6.1、按安装部分工程量清单的固定综合单价结算。

6.2、甲方按照工程总造价的12。00%(百分之十二)收取乙方项目承包管理费(其中:空调设备单价不收取承包管理费),上缴方式在建设单位拨付工程款时,按此比例收取。

6.3、甲方按国家规定的税率代扣代缴税金。(综合税率为3。84%)7、付款方式:建设方将工程款拨付到甲方账户后,甲方分六次支付工程款给乙方:

7.1、第一次:基础完成之后,按合同工程总额的10%支付。

7.2、第二次:一层浇筑楼板砼浇筑完成后,按合同工程总额的10%支付。

7.3、第三次:工程主体完成后,按合同工程总额的30%支付。

7.4、第四次:进入水电管道安装,按合同工程总额的20%支付。

7.5、第五次:工程完工后,按合同工程总额的10%支付。

7.6、第六次:工程经过竣工验收后,按合同工程总额的10%支付。余下5%,作为工程质量保证金,一年后退还。

8、合同份数:一式三份,其中甲方一份,乙方二份,双方签字盖章后生效。待工程验收合格结清工程款后自然失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

《建筑合同模板汇总5篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式