装修合同

时间:2024-09-12 22:46:18
【推荐】装修合同模板合集6篇

【推荐】装修合同模板合集6篇

在人们的法律意识不断增强的社会,合同的法律效力与日俱增,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编精心整理的装修合同6篇,欢迎大家分享。

装修合同 篇1

合同编号:_______________

______年___月___日

发包方(以下简称甲方):

住址:

联系方式:

承包方(以下简称乙方):

住址:

联系方式:

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合本市家庭装饰的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条:工程概况

1、工程名称:办公室装饰

2、工程地点:

3、工程范围:室内装修(见预算清单)

4、工程承包方式:本工程采用半包工包料方式承担

5、工程期限:

开工日期:______年___月___日;

竣工日期:______年___月___日。

第二条:工程造价

(1)工程预算总造价为¥________元,大写人民币:________元整。

(2)本工程总造价计算依据

A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。

B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。

C、施工中甲乙要求新增加的项目费用。

第三条:工程图纸

乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图,经甲方确认后签字认可,乙方方可施工。?

乙方必须严格按甲方认可的图纸施工(安装)。

甲方向乙方提供设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、设计方各执一份。

第四条:材料供应

1、本工程所需,按报价单规定应由甲方自购的施工材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场,采购数量由乙方提供,如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家,由此造成甲方的损失由乙方承担,如材料数量不够,由甲方补够,工期不变。甲方供应材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料,没有甲方签字确认,不支付费用。

3、甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料,则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中,如原定材料缺货时,乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。

4、乙方采购的材料,如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。

5、乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第五条:工程款支付方式

支付采取按工程进度分段付款方式。

分段付款的时间及相应金额为:

(1)合同签订时付合同价10%,计¥:_________元整。

(2)工程竣工时,付工程尾款计:_________元整。

工程变更项目款项于双方确认,付完此款项方可施工增加工程。

第六条:工程工期

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、甲方未按约定完成工作影响工期,工期顺延。

3、乙方责任不能按期开工或无故停工影响工期,工期不顺延。

4、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工______小时以上(累计计算),按一天顺延工期。

5、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

6、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

8、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

第七条:工程质量及验收

1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

2、乙方在工程竣工前书面或口头通知甲方验收。

3、甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。

4、工程未经验收,甲方提前使用,应视为甲方已确认工程合格,若使用后发现质量问题,由甲方承担责任。

5、乙方于工程竣工后,提供一年的免费维修服务,但不包含人为原因造成的损坏部分。

第八条:工程监理

监理工程师的姓名_______________;单位_______________;联系方式_______________;

监理工程师的职责______________________。

第九条:维修约定

1、本工程交工后,乙方在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为______个工作日。

2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题,乙方实行有偿维修。

3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时,乙方实行有偿服务。

第十条:违约责任

1、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担,由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方违约金______%。

2、如非乙方过错造成的其它不可预见的原因造成工期廷误,甲方确认后工期可顺廷。

3、对竣工验收后,所有工程在保修期内发现并证实属于乙方责任的问题,乙方免费返修。由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害,责任乙方自负。

4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的材料、家具、陈设或其它物品,如有损坏,乙方应照价赔偿。

5、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用,由乙方负责。

6、由于乙方擅自拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担责任。

第十一条:争议解决

双方发生争议协商解决不成时,按下列第_____ ……此处隐藏6753个字……是直接拿水泥敷上

13电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,禁止将电线直接埋入抹灰层内。强弱电严禁同管敷设。

14开关、插座、灯具安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座高度一致。电气施工完成后,应进行必要的实验如:电器通电,灯具试亮、开关试控制等。

15电路铺设要符合施工规程和安全标准,插座距地面不低于30厘米,三线插座接地线,厨房和空调线路要专线铺设,总闸安装有防漏电开关。开关距地1.4米。开关不要装在门背后

16 17电线用电线二厂的飞鹤. 1.5用照明,2.5插座

墙地顶工程验收清单

工艺要求

1刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子,做贴布处理

2一遍901胶水 两遍腻子 一遍底漆 两遍面漆 天花板一样

3上底漆之前,在夜晚用灯泡检查墙面平整度

4注意乳胶漆要求的对水量,墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。

6砌墙用标准轻质砖,1:2水泥砂浆砌体。1:1水泥砂浆双面抹面。白水泥勾缝。 7贴瓷砖前瓦工应用水平尺拉线对原基层进行处理。

8水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。

9贴装石材及磁砖不平整度要求为±1mm、空鼓率为百分之0.5,所有阴阳角都要靠角尺 10铺墙砖使用32.5号水泥中粗砂,1:2水泥砂浆湿贴法施工,白水泥勾缝。工程量按展开面积计算,门窗洞减半计算工程量。

11铺地砖对原基层进行处理。32.5号水泥和中粗砂,采用1:3水泥砂浆干铺法施工。普通白水泥勾缝。施工厚度30mm

12贴装石材及磁砖不平整度要求为线条平整、划一,空鼓率为百分之0.5,所有阴阳角都要靠角尺,砖缝细小,地砖铺后12小时应一块块敲,一块砖有3/4空鼓以上,必须返工。 13检查卫生间地漏,放水时间水是否流向地漏。卫生间最好与外界有1cm以上的落差,防止水倒灌入房间

14石材、墙面砖品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕、缺掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作胶结材。踢脚板应平直、光洁、接逢严密、出墙厚度一致。

15石材、墙面砖施工前应对其规格、颜色进行检查,墙面砖尽量减少非整砖,且使用部位适宜,有突出物时应按规定进行套割。墙面砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总 数的5%

16管道下面装木板(开放式的小天顶)可遮住凌乱的管道,搁东西,管道出问题了也容易查找毛病。

门窗工程验收清单

工艺要求

1拆除原门框,大芯板衬底,榉木板饰面,榉木实木门套线。门套线宽不大于55mm,厚不大于10mm。

2门框用聚酯清漆3遍。

3墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包

4包门套、哑口的验收标准要求横平竖直,2米内±1mm,每工件外露部分倒角1×45°,所有阴阳角都要靠角尺

5铅垂贴在门套上检查垂直度

6门锁挖孔应用专业工具,上合叶应注意正反

甲方代表确认签名: 乙方代表确认签名:

装修合同 篇6

原告曹某诉称,原被告曾签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程,承包方式为全包,总价款5万元,工期自20xx年9月24日开工,至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元,但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料,隐蔽工程也未通知原告验收,原告曾提出异议,被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场,导致原告无法如期入住,只得在外租房居住,故要求1、解除双方签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。

经审理查明,原被告于20xx年9月25日签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定,由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程,承包方式为全包,总价款5万元,工期自20xx年9月24日开工,至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后,被告进场进行施工,原告则向被告支付工程款4万元。施工过程中,双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾,原告曾对被告使用的材料提出异议,被告却于20xx年11月20日擅自撤离施工现场,致成讼。

【案件要点】:是否应解除合同,退还装修费?

【律师评析】

审理中,经原告申请,本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价,该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。

审理中,原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后,原告为减少损失,于20xx年4月7日对该房屋进行了装修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限,从而支持原告有关租金损失计算至20xx年5月7日的诉请。

本院认为依法成立的合同受法律保护,当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示,并未违反法律规定,依法应认定为有效。被告在施工过程中,未严格按照合同约定履行合同义务,且在工程未完工的情况下擅自退场,造成逾期竣工及系争房屋长期空置,原告据此要求解除合同,并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当,应予支持。被告已施工工程经审计价格为33945元,原告据此要求被告退还多收取的工程款6055元亦属合理,应予支持。至于原告主张的在外租房损失一节,本院认为被告逾期竣工导致原告无法按期入住,原告已提出证据证明其在外租房居住,该损失被告理应赔偿,至于赔偿的标准本院将根据本案案情并结合市场行情予以酌定。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条的规定,判决如下:

一、解除原告曹某与被告某某室内装潢公司签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;

二、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内支付原告曹某逾期竣工违约金6700元;

三、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内返还原告曹某装修工程款6055元;

四、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告曹某租金损失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止,按每月20xx元计算)。

如果付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费650元,审价费1500元,由被告某某室内装潢公司负担。

《【推荐】装修合同模板合集6篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式